Документация об аукционе г. Санкт-Петербург 2008 г - страница 8


Визирование

Подразделение

Ф. И. О.

Дата

Подпись

Примечание































































Приложение № 1

к Государственному контракту

от «___»________________ 2008 г.

№ 154/08-ОА/4


^ Технические спецификации и требования, разбивка цены


Подписи Сторон:


ПОСТАВЩИК:


ПОКУПАТЕЛЬ:


____________________________


__________/_______________/


Первый проректор по учебной и научной работе СПбГУ


__________/ И.А. Горлинский /


^ Государственный контракт №154/08-ОА/5

на приобретение книг для библиотеки факультета филологии и искусств СПбГУ.


«___» ____________ 2008 г. Санкт-Петербург


^ Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице первого проректора по учебной и научной работе СПбГУ Горлинского И.А., действующего на основании доверенности от «18» июля 2008 г. № 112, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, заключили настоящий Контракт по итогам открытого аукциона ОА-154/09/08 на приобретение книг для пополнения фонда Научной библиотеки им. М.Горького СПбГУ (протокол аукциона от «____»__________2008 г. №__ либо ссылка на пункт и статью Закона при заключении Контракта с единственным исполнителем), о нижеследующем:


  1. ^ Предмет Контракта

    1. Поставщик продает, а Покупатель покупает книги для пополнения фонда библиотеки факультета филологии и искусств СПбГУ (далее – товар) в количестве и по ценам, указанным в технических спецификациях и требованиях, разбивке цены (Приложение № 1) к настоящему Контракту, на условиях поставки, место поставки: Санкт-Петербург, Университетская наб., дом 11.

    2. Поставщик обязуется осуществить поставку товара, доставку и погрузо-разгрузочные работы.

    3. Книги должны быть технически обработаны (должны поставляться с наклеенными кармашками).

    4. Поставщик предоставляет Покупателю перед прибытием товара в место назначения сертификаты соответствия на все товары, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.




  1. Цена Контракта

    1. Цена Контракта составляет_____________________________ руб. (далее – Цена) согласно разбивке цены, приведенной в Приложении № 1, в том числе НДС - _____________________________ руб. Цена без НДС составляет -

    2. Покупатель по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.

    3. При поставке дополнительного количества таких товаров Покупатель по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Покупатель обязан изменить цену контракта указанным образом

    4. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

    5. Цена контракта и единичные цены, представленные участником аукциона, не подлежат корректировке в ходе выполнения государственного контракта.

    6. Цена товара включает в себя поставку и все расходы, согласно разделу 1 Контракта, в т.ч. стоимость товара, упаковки, маркировки, погрузки и другие сопутствующие расходы.

    7. Налоги и сборы, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением настоящего Контракта, включены в цену Контракта и оплачиваются Поставщиком.




  1. Сроки поставки

    1. Товар должен быть поставлен комплектно и единовременно до «­­­­___» ___________ 2008 г.

    2. По согласованию с Покупателем возможна поставка товара партиями.

    3. К указанному сроку товар должен быть изготовлен в соответствии с условиями Контракта, упакован, замаркирован и поставлен на условиях поставки, содержащихся в настоящем контракте.

    4. Досрочная поставка товара возможна с письменного подтверждения Покупателя.

    5. Датой поставки товара считается дата подписания товарной накладной на полную поставку товара после сверки наличия книг с документами и без замечаний Покупателя.

    6. Датой поставки технической документации считается дата Протокола приемки технической документации, подписанного Сторонами.

    7. Датой оказания сопутствующих услуг считается дата подписания соответствующего акта.




  1. Неустойка

    1. В случае просрочки поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

    2. Размер неустойки 0,3% от стоимости не поставленного в срок товара в день за каждый день просрочки. Общий размер неустойки по настоящему пункту не может превышать 15 % от Цены.

    3. Если просрочка поставки товара превысит один месяц, Покупатель вправе направить Поставщику предложение о расторжении Контракта, без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных расторжением Контракта, либо обратиться в суд с иском о расторжении Контракта. В этом случае Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку в соответствии с п. 4.1, а Покупатель – оплатить Поставщику поставленный на момент расторжения Контракта товар.

    4. Уплата неустойки (процентов) не освобождает стороны от выполнения своих обязательств.

    5. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

    6. Покупатель вправе взыскать с Поставщика убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Контракта, сверх суммы неустойки.

    7. Покупатель имеет право удержать неустойку из очередной суммы платежа, причитающегося Поставщику по настоящему Контракту.

    8. В случае просрочки оплаты поставленного товара Покупатель выплачивает Поставщику неустойку (пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Банка России от просроченного платежа за каждый день просрочки. Общий размер неустойки по настоящему пункту не может превышать 15 % от просроченного платежа.




  1. ^ Условия платежа

    1. Расчеты за поставленный Товар производятся в рублях по факту поставки товара путем перечисления Покупателем безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.

    2. Оригиналы документов для оплаты, соответствующие наличию книг в каждой партии (счет, счет-фактура, товарная накладная) предоставляются по адресу: Университетская наб., дом 7/9, Научная библиотека им. М.Горького, отдел комплектования.

    3. Оплата производится Покупателем за счет средств Федерального бюджета. КЭК 310.

    4. Оплата осуществляется только в пределах годового и квартального лимитов финансирования, установленных федеральным бюджетом на 2008 год по мере их поступления.

    5. Оплата Товара производится на основании выставленных Покупателю счета, счета-фактуры и товарной накладной на полную поставку товара.

    6. Срок оплаты Товара не должен превышать 10 (десять) банковских дней после подписания товарной накладной на полную поставку товара после сверки наличия книг с документами и без замечаний Покупателя.

    7. При существенном уменьшении уполномоченными органами государственной власти в установленном порядке средств федерального бюджета, выделенных для финансирования настоящего Контракта, Покупатель вправе приостановить платежи по настоящему Контракту до поступления бюджетных средств и зачисления их на свой лицевой счет в органах федерального казначейства. В этом случае Поставщик не вправе требовать возмещения убытков.




  1. Упаковка

    1. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида.

    2. Вес упаковки не должен превышать 10 кг .

    3. Поставщик обязан на каждое грузовое место составить подробный упаковочный лист, в котором указываются перечень упакованных книг, их количество, номер по спецификации Контракта, вес брутто и нетто, номер Контракта, номер коробки, номер транспортного документа. Один экземпляр упаковочного листа в непромокаемом конверте кладется в коробку вместе с товаром, и один экземпляр, прикрепляется к наружной стороне коробки, для проверки полноты поступления изданий.

    4. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара до приемки его Покупателем вследствие некачественной упаковки или консервации или несоблюдения инструкции по хранению.

    5. Хранение оборудования в упаковке Поставщика на территории Покупателя должно осуществляться в соответствии с инструкциями на русском языке, которые должны быть переданы Покупателю не менее чем за 1 день до прибытия первой партии груза в его адрес.

    6. Каждое упакованное место не должно превышать следующих размеров: длина - (обычно 10 000 мм), ширина - (обычно 3 250 мм), высота - (обычно - 2 680 мм).

    7. Вес упаковки не должен превышать 10 кг.

    8. В случае если отдельные места будут превышать указанные размеры хотя бы по одному показателю, до упаковки оборудования Поставщик должен согласовать размеры мест с Покупателем.

    9. После прибытия товара на место назначения Покупатель обеспечивает немедленную его разгрузку и безопасное хранение в приспособленном помещении. Риск, связанный с хранением, несет Покупатель. Распаковка грузов происходит в присутствии уполномоченных представителей Поставщика и Покупателя.

    10. Если при распаковке грузов обнаруживается недопоставка товара или его частей, что подтверждается протоколом, подписанным Поставщиком и Покупателем, Поставщик должен заменить некачественный товар (типографский брак, брак упаковки, приведший к порче товара и т.п.) на аналогичный качественный не позднее 3-х дней с момента уведомления об этом.




  1. Маркировка

    1. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением груза и (или) отправлением его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки.




  1. Отгрузочные инструкции и извещения об отгрузках

    1. За 3 дня до начала поставки Поставщик обязан направить Покупателю почтовое, включая средства электронной связи, телеграфное или телефаксное извещение о дате готовности товара к отгрузке (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

    2. Поставщик сообщает Покупателю по факсу или электронными способами передачи данных следующие данные:

номер Контракта;

наименование оборудования;

дату отгрузки;

вид транспорта и его номер;

номер накладной;

количество мест;

вес брутто и нетто.

    1. На каждую партию, отгружаемую единовременно в адрес Покупателя, должна быть выписана отдельная накладная. В графе «Получатель» Поставщик должен указать Покупателя, его почтовый адрес, станцию назначения. С каждой партией товара Поставщик обязуется направить следующую товаросопроводительную документацию:

упаковочные листы;

копию специфицированного счета;

копию сертификата соответствия.

копию сертификата соответствия.


  1. Гарантии качества

    1. Качество поставляемого товара должно соответствовать техническим условиям, указанным в Контракте или в приложениях к нему, что подтверждается сертификатом качества.

    2. Поставщик гарантирует, что поставляемые товары являются новыми и ранее не использованными, не будут иметь дефектов, при их использовании в соответствии со Спецификацией и техническими требованиями.

    3. Днем поставки товара считается день выполнения Поставщиком последнего из действий, указанного в п. 1.1 настоящего Контракта.

    4. Если поставленный товар окажется дефектным или не будет соответствовать условиям Контракта, что должно быть подтверждено актом, Поставщик обязан за свой счет заменить некачественный товар (типографский брак, брак упаковки, приведший к порче товара и т.п.) на аналогичный качественный не позднее 3-х дней с момента уведомления об этом на условиях, указанных в разделах 1 и 2 Контракта.

    5. Дефектный товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара.

В случае устранения дефектов или замены некачественного товара или его частей гарантийный срок начинает течь с момента соответственно устранения недостатков (дефектов) или поставки товара надлежащего качества.


  1. Сдача-приемка товара

    1. Приемка поставленных товаров осуществляется в ходе передачи товара Покупателю в месте поставки и включает в себя следующие этапы:

По факту приемки Покупатель подписывает акт сдачи-приемки товара и делает отметку о получении на накладной Поставщика.

    1. Приемка товаров осуществляется в соответствии с законодательством и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15. 06. 1965 г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г.).

    2. При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов поставленного товара Покупатель должен составить рекламационный акт. Покупатель вправе привлечь независимого эксперта. Претензии по качеству товара могут быть предъявлены Поставщику в течение гарантийного срока, но не позднее двадцати дней после его истечения при условии обнаружения дефекта в пределах срока гарантии.




  1. ^ Порядок урегулирования споров

Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.


  1. Форс-мажор

    1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

    2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.

    3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место

    4. Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

    5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Контракту, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

    6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 1 месяца, Стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.

    7. Если Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон может обратиться в суд с иском об изменении или расторжении Контракта в связи с существенным изменением обстоятельств.




  1. Расторжение контракта

    1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством и настоящим Контрактом.

    2. При расторжении Контракта по соглашению Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Контракта.

    3. Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта:

а) поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

б) неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

    1. Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта:

а) неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;

б) неоднократной невыборки товаров.

    1. По требованию одной из Сторон Контракт может быть расторгнут по решению суда при существенном нарушении Контракта другой Стороной:

а) нарушение Контракта Поставщиком предполагается существенным в случаях нарушения сроков поставки товаров в соответствии с п. 4.2 настоящего Контракта;

б) нарушение Контракта Покупателем предполагается существенным в случаях просрочки оплаты товаров более 6 месяцев.


  1. Прочие условия

    1. Настоящий Контракт составлен на ___-х страницах и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

    2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту действительны, если они выполнены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон и являются его неотъемлемой частью.

    3. Любая переписка Сторон в связи с исполнением настоящего Контракта оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу, факсу или электронной почтой по следующим адресам:

а) Покупателю:

Адрес:_____________________________________________

Телефон, факс: _____________________________________

E-mail: ____________________________________________

Контактное лицо: ___________________________________

б) Поставщику:

Адрес:_____________________________________________

Телефон, факс: _____________________________________

E-mail: ____________________________________________

Контактное лицо: ___________________________________

    1. Уведомление считается полученным, в случае:

а) вручения адресату лично или доставки заказной почтой – в момент вручения (доставки);

б) направления заказной телеграммы с уведомлением о вручении – спустя двадцать четыре часа после отправления телеграммы;

в) направления факса – спустя два часа после отправления факса с подтверждением получения;

г) направления письма электронной почтой – спустя два часа после отправления письма с подтверждением получения, отправленного также электронной почтой.

    1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

    2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, в т.ч. расчетного счета, она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону, указав новые реквизиты. В противном случае соответствующая Сторона несет риск наступления неблагоприятных последствий совершения или не совершения соответствующих действий.

  1. Перечень приложений

Приложение 1. Технические спецификации и требования, разбивка цены

  1. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ




^ Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет»




199034, Санкт-Петербург,

Университетская набережная, д. 7/9




Телефон/факс: (812) 326-49-68




Адрес электронной почты: orgz@gz.pu.ru

ИНН

ИНН 7801002274, КПП 780101001

УФК по Санкт-Петербургу

р/с _______________________________

(СПбГУ л/с 03073151330)

ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу

к/с_______________________________

р/с 401 058 104 000 000 10 001

БИК

БИК 044030001

^ ОКПО, ОКВЭД,

ОКОГУ ОКАТО,

ОКФС, ОКОПФ





____________________________


__________/_______________/


Первый проректор по учебной и научной работе СПбГУ


__________/ И.А. Горлинский /



4995440303521104.html
4995543736727538.html
4995713119509883.html
4995817633849452.html
4995944127335601.html